供销合同
随着法律观念的日渐普及，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家收集的供销合同，欢迎大家分享。
供销合同1
甲方：(名称)
乙方：(名称)
双方在互信互利，友好协商的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，就鱼批网相关水产品买卖达成一致，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条、名称、品种和数量
第二条、等级、质量和检疫方法(本条可根据卖方实际情况选择使用或不用)
1.等级和质量：
(国家有关部门有明确规定，按规定标准确定的等级和数量;国家有关部门无明文规定的，由双方当事人协商确定。)
2.检疫办法：
(国家或地方主管部门有卫生检疫规定的，按国家或地方主管部门规定进行检疫;国家或地方主管部门无检疫规定的，由双方当事人协商检疫办法。)
第三条、货款结算方式
鱼批网货款结算方式采用支付宝支付方式。如买方选择其他付款方式需提前告知客服，并在补充条款中注明。
第四条、交货期限、地点及交货方式
1、期限：
2、地点：(地点由双方协商或买方指定)
3、交货方式：货物的运输由鱼批网承担(运费由买方承担)，依照合同所列地点交货买方需在交货地点接收并验收合格后，签订收货单，如买方未在约定时间、地点收货，卖方有权提存货物，并要求买方承担相应的损失及违约金。
第五条、双方的权利及义务
1、买方享有作为消费者的各项权利，对验收不合格或与鱼批网承诺不符的货物，有权拒绝收货。
2、买方有义务对收到货物进行检验，验收合格后签订收货单，并依照合同约定及时付款。
3、卖方有义务向买方提供与鱼批网所描述产品一致的货物。
4、卖方有义务依照合同约定及时发货并保证运送到约定地点。
5、买方未按时收货，卖方有权提存货物，并要求买方付款。
第六条、买方的违约责任
1.买方未按合同收购或合同期限退货的，应按未收或退货部分货款总值的x %(5%—25%)，向卖方偿付违约金。
2.买方如需提前收购，并取得卖方同意变更合同的，买方应给卖方提前收购货款总值的x %(5%—25%)向卖方偿付违约金外，还应承担卖方在此期间所支付的保管费，并承担因此而造成的其他实际损失。
3.卖方按合同规定交货，买方无正当理由拒收的，除按拒收部分货款总值的x %(5%—25%的幅度)向卖方偿付违约金外，还应承担卖方因此而造成的实际损失和费用。
第七条、卖方的违约责任
1.卖方逾期交货，如买方仍然需要，卖方应如数交货，并应向买方偿付货物总值的x%(由买卖双方商定)的违约金;如买方不需要，卖方应按未交货款的`x%(由买卖双方商定)偿付违约金。交货少于合同规定的，如买方仍然需要，卖方应如数补齐，并应向买方偿付少交部分货物总值的x %(由买卖双方商定)的违约金;如买方不需要，卖方应按逾期应交部分货款总值的x %(由买卖双方商定)偿付违约金。
2.卖方交货时间比合同规定提前，买方有权拒收。如买方同意接受，不按违约处理。
第八条、不可抗力
合同履行期内，如发生自然灾害或其他不可抗力的原因，致使当事人一方不能履行、不能完全履行或者不能适当履行合同的，应向对方当事人通报理由，允许变更或解除合同，不承担违约责任。
第九条、合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。协商不成的，按下列第x种方式解决：
1.向卖方所在地仲裁委员会申请仲裁;
2.依法向卖方所在地人民法院起诉。(诉讼与仲裁地均可)
第十条、其他
当事人一方要求变更或解除合同，应提前通知对方，并采用书面形式双方达成协议。接到要求变更或解除合同通知一方，应在七天之内作出答复(当事人另有约定的，从其约定)，逾期不答复的，视为默认。违约金、赔偿金应在有关部门确定责任后十天内(当事人有约定的，从其约定)偿付，否则按逾期付款处理。本合同如有未尽事宜，须经买卖双方共同协商，作出补充规定，补充规定于本合同具有同等效力。
补充条款：(由买卖双方依照实际情况填写)本合同正本一式两份，买卖双方各执一份;合同副本一式x份，交卖方所在地工商管理分局留存一份。
甲方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
供销合同2
供货方：(以下简称甲方)
购买方：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合工程具体情况，经甲乙双方协商，乙方将承建的以下项目所用商品砼由甲方供应。为明确双方在商品砼供应过程中的权力、和责任，特签订本合同，供双方共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：____商品房
2、工程地点：____
3、混凝土预计总方量：约30000立方米
4、合同工期：20__年12月至主体工程完工
二、混凝土等级、价格、泵送费及特殊要求费用。
________
三、结算及付款方式
每月25日为甲乙双方对账日，乙方指定____(电话：____)对混凝土供应方量和货款进行审核后在结算单上签字(印)确认作为结算的依据，付款方式为：
1、封顶后30日内付足总货款的50%;
2、主体封顶后一个月内付足总货款的`60%;
3、余款在主体封顶后7个月内付清。
四、甲乙双方责任：
(一)甲方责任：
1、甲方保证按照乙方提供的混凝土浇筑时间、数量、等级及时准确供应混凝土，否则由此造成的窝工损失由甲方承担。
2、甲乙双方对估料应及时衔接，确保准确。
3、甲方应按国家规范要求，合理设计砼配合比，确保砼的质量达到国家规范要求。
4、甲方负责向乙方提供商品混凝土生产资质证书、商品混凝土合格证和使用说明书。
(二)乙方责任：
1、乙方保证施工现场水通、电通、道路通，现场平整，空中无障碍，具备甲方施工作业条件。当车辆到达施工现场后，乙方应派专人指挥甲方车辆顺利进入现场。夜间施工，乙方提供良好的照明。如乙方不具备以上条件，甲方有权拒绝供砼且不承担延误工期的责任。
2、乙方应做好浇筑砼前的一切准备工作，甲方运输车辆到达施工现场后，超过1个小时不能卸砼，造成砼质量下降不能满足使用要求或不能使用，由此造成的损失，由乙方负责。
3、为确保砼质量，在施工现场乙方不得违规操作或随意加水，乙方必须按规范要求，根据本工程特点及天气状况制定砼的施工和保养措施，由此造成混凝土强度达不到设计要求或出现裂缝等质量问题由乙方负责。
4、乙方应填写《浇筑混凝土通知单》，并提前48小时通知甲方做好供应准备。
5、签订合同后，乙方不得收第三方的商品混凝土。
五、计算办法
按甲方到达施工现场运输车发货单的数量为计量依据，乙方指定某某为人，同时乙方不定期对甲方砼送量进行抽查，如抽查结果误差在正负2%以内(GB-14902《预拌混凝土》标准)双方互不追究，如抽查结果为负值且大于2%，则以当日所供商砼为单位，按当日当车方数亏损量比例计算，从乙方商砼款中扣除。
六、违约责任
1、一方违约向守约方支付违约金20万元正。
2、乙方未按合同约定期限付款，经甲方书面催告后，在十日内仍未付款的甲方有权停止砼供应，并要求乙方按照欠款额百分之三的比例按月向甲方支付滞纳金。
七、合同变更或解除：
由于政策性变化或不可抗力等因素，导致合同不能履行时，经双方协商进行合同的变更或解除。
八、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，自甲、乙双方签字(盖章)之日起生效，本合同经双方协商确认无疑，修改无效。结算付款完毕，合同自行终止。
________
九、甲乙双方在执行本合同过程中发生纠纷必须先协商解决，如经两次协商不成，任何一方可向______诉讼解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
________年____月____日_________年____月____日
供销合同3
供方：
需方：
签订时间： 年 月 日 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，供方与需方同意遵循平等、自愿、公平、诚信和互利的原则，经充分协商达成以下协议：
一、交货地点：永宁县望洪镇安居工程
二、运输方式及到达站费用负担：由供方负责运送
三、结算方式及期限：供货20万元，超过20万元，每个月26日前付款50%，剩余总款在10月20日前付80%，剩余款项在两个月以内付清。供货数量由需方实收入库为准(需方签字 。
四、如果在两个月后不能付清所欠款项，每块好竹架板回收按8元计算，需方不能有任何理由拒绝供方收回竹架板。
五、在供货期间，需方不得向另一家公司进竹架板使用，否则供方停止供货并要求需方支付所欠所有款项。
六、违约责任：需方逾期支付付款，供方有权停止供货直到解除合同并要求赔偿损失或按合同价款总额每日3%计收违约金。
七、在合同发生争议且双方不能解决时，可向当地人民法院提出仲裁。
八、此合同一式两份，供方、需方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
日期：
供销合同4
甲方：
乙方：
甲、乙双方本着互惠互利，共同开拓市场的精神，经双方友好协商，达成如下协议：
一、 甲方责任和权利
1、甲方所销售的细木工板、饰面板、石膏板等一切板材应必须经过国家技术质量检测部门的检验，是符合标准的国家绿色环保材料，应具有检验报告。
2、甲方所销售的材料有多种，乙方有选择购买权。
3、甲方负责解释有关产品的知识，保证产品质量的说明。
4、 若因甲方的材料原因而引起的质量问题，甲方应承担相应的.责任。
5、甲方应按双方事先约定好的价格进行销售。
6、甲方须按照当月的销售额为乙方做出相应的返点(返点暂按 %)，其返点金额在每月甲方与乙方结算时冲减。
二、乙方责任和权利
1、乙方相关人员必须了解产品的使用性，做到准确的应用。
2、 现场材料验收，包括等级、品牌、数量等相关数据。
3、 乙方有权得到所购材料的相关资料。
4、 若甲方未能履行承诺时，乙方有权解除合同。
三、供货方式
乙方或乙方相关人员至甲方的店面购买材料，甲方须开出三联单据，由乙方材料采购员签字，运费由甲方承担。
四、产品价格
1、甲乙双方严格执行合同附件——价格表所标准的价格。
2、若价格有变动，甲方应及时通知乙方，经甲乙双方达成一致后方可调整价格。
五、结算方式
甲方凭乙方材料采购员签字单据每月结算一次，日期为每月30号。
六、共同责任
①经甲乙双方协商，甲方所售给乙方的产品必须标有“XXX装饰”的商标。
②甲方应在其店面标注“XXX材料配送中心”的字样，且要明显。
七、此合同尚有不足之处，甲乙双方将进行协商解决和完善。 注：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份
甲 方： 甲 方：
法人代表： 法人代表：
联系电话： 联系电话：
供销合同5
购货单位：(以下简称甲方) 签订日期：
供货单位：(以下简称乙方)签约地点：
第一条其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等。
第二条货款及费用等付款及结算办法
甲方前期支付20%订金，甲方收到货物并验收无误后30日内，凭乙方开具给甲方的增值税发票原件付清剩余80%的货款。
第三条交货规定
1.交货地点：___甲方仓库___
2.交货日期：_____
第四条违约责任
1、乙方应负的违约责任
(一)乙方延期交货责任
由以下原因导致交货延期,逾期五日内,每逾期一日,甲方可延期五日付款.逾期超过五日,乙方应偿付甲方货款总值千分之_2_的违约金。
(1)由于乙方生产力不足、工作人员操作不当、机器故障、原材料储备不足等原因导致无法按期交货。
(2)产品颜色、造型、质量等不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责维修或重做。由此导致无法按期交货，责任由乙方自行承担。
(3)乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。甲方如果需要，应照数补交。由此导致无法按期交货，责任由乙方自行承担。
(4)产品包装不符合甲方要求时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。否则甲方有权利拒绝收货，若导致延期，责任由乙方自行承担。
(5)乙方应及时向甲方提供产品的技术性能资料以及相应的证书报告。若乙方未提供相关资料使得甲方未能及时完成设计导致产品无法按期完成，逾期产生的费用由乙方承担
(二)乙方延期免责
(1)自然灾害、流行病、工人罢工等不可抗力因素导致延期的，免责。
(2)合同期间遇到法定节假日的，交货期按照节假日天数顺延，周末除外。
(3)甲方应在订单后15日内明确包装设计、产品印刷详情等，未及时提供该信息导致乙方无法按期交货,责任由甲方承担。
(三)客诉追责
(1)因质量问题导致的货物退回，乙方应退回全额货款，并偿付甲方货款总值百分之_30_的违约金。
(2)因质量问题导致部分产品无法使用，每款次品数量超过1%比例乙方应无条件补齐数量，并承担运输等所有费用。
(3)客诉次品率超过百分之_5_，甲方有权利要求乙方重做所有货物，产生的费用由乙方承担，并且甲方有权要求乙方赔偿因此而造成的一切损失。
(四)乙方客诉免责
以下原因导致产品质量产生问题，责任由甲方承担。
(2)超过产品有效期。
2、甲方应负的违约责任
(一)甲方在明确产品颜色、型号、规格、质量或包装的规格后，中途如需更改，应事先与乙方协商。由此造成的损失由甲方承担
(二)甲方如中途单方面无原因退货，应事先征得乙方同意，乙方不同意退货的'，由甲乙双方协商解决。 (三)甲方如无法按规定日期向乙方付款，应与乙方协商，如乙方不同意延期，每逾期一日，甲方应按延期付款总额万分之_2_计算付给乙方，作为延期违约金。
(四)乙方送货或代运的产品，如甲方无原因拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用
第五条合同失效条款
以下原因一方可单方面解除此合同：
1、若因乙方延期原因导致甲方失去客户订单或遭受损失，甲方有权利单方面解除此合同并要求乙方赔偿相应损失。
2、次品率超过百分之_5_，甲方有权利要求乙方重做所有产品，如乙方拒绝，甲方有权利解除本合同，并要求乙方承担因此而造成的损失。
3、甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应于不可抗力的事由发生之日起3日内向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。
第六条变更、修改
1、本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。对本合同的任何修改必须经双方授权代表以书面形式签字确认或盖章后生效，授权代表必须为在合同上签字确认的授权代表。
2、如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方承担违约金()，违约金数额不足以弥补造成的一切损失的，非违约方有权要求违约方赔偿一切损失。
第十二条纠纷处理
本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉。
第十三条有效期
本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后结束。
第十四条附件
本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十五条通知与送达
1、任何一方就本合同发给另一方的任何通知，均应以书面形式进行，除非另行书面通知。
2、本合同下述的通讯地址、电话、传真为双方通知送达的通讯地址、电话、传真，如果任何一方变更，应在变更后3日内书面通知对方。否则任何一方将通知邮寄至前述地址，自受送达人签收或拒收即视为送达，由此引发的法律后果由被送达人承担。
第十六条其他
本合同一式两份，由甲、乙双方各执正本一份，具有同等法律效力。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：______
法定代表人或其法定代表人或其
授权的代理人(签字)：_____授权的代理人(签字)：_____
签约日期：______年___月___日签约日期：______年___月___日
通讯地址：通讯地址：
邮编：邮编：
电话：电话：
传真：传真：
开户行：开户行：
账号：账号：
供销合同6
供货单位(甲方)：
订货单位(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法规的规定，经双方协商，签定本合同并遵守下列条款，共同严格履行。
一、乙方向甲方订购以下产品：
二、订货条款：
1、 还款方式：
2、 以上货款请务必在约定期内付给甲方。欠帐到期后，因乙方拖欠款项引起经济纠纷，先由双方协商解决，协商不成。由甲方所在地仲裁机构或法院解决。债权债务由乙方或乙方经办人或担保人连带法律责任。届时乙方单位或连带责任方除偿还货款外，还须承担10%的货款违约金及滞纳金时间内的货款利息，并承担甲方律师的代理费、交通费、住宿费以及由此引起的全部诉讼费。帐期自合同签定日期起。
3、 合同经甲乙双方签字生效。传真件与原件合现具有同等效力。当甲乙双方合同不一致时，以甲方合同为准，本合同有限期至乙方所欠款项全部付清为止。
4、 在甲方未收到货款之前(以货款到甲方指定帐户为准)，货物所有权归甲方所有。
5、 如乙方支付货款能力出现问题，由乙方资产作抵偿。
6、 乙方在收到货物后的`三天内对甲方的产品、质量、数量、包装、发票等提出异议，甲方即视为乙方验收合格、无任何争议。保修方式：按各厂商所规定的保修条款执行(具体见保修卡)。
7、 其他约定事项：乙方不得以货物未销售、货物已销售但款未收回、非甲方引起的售后服务事宜、未经甲方书面承诺的价格和退款等理由拖欠或拒绝支付以上货款。
8、 本合同是乙方同意制作的格式合同，双方在签订时，甲方已经就合同条款的含义向乙方作了详细说明，乙方表示理解并接受遵守约定。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
供销合同7
供方：(甲)：
需方：(乙)：
一.质量要求：
1.供方所提供的产品必须符合国家质量标准，包装标签说明书和进口药品符合国家有关规定，为需方提供符合规定的证照和文件。
2.需方应向供方提供有效经营资质，验收时如对产品质量有异议，应在收货之日起10个工作日向供方质量管理部门书面反映，供方在收到反映后5个工作日内答复。
二.交货方式：
1.供方送货：空运.铁路.公路.其他------------------
2.需方自提。
三.结算期限：------------，如逾期付款，则从到期日次日起以每日万分之五计算滞纳金。
四.结算方式：支票托收汇兑现金
五.违约责任：供方不能交货货需方中途退货的`，应向对方偿付不能交货或退货部分货款总值--%的违约金。
六.解决合同纠纷的方式：双方协商或调解不成时，任何一方可向--------所在地人民法院起诉。
七.其他事项：
八.本合同一式二联，均具同等法律效力，未尽事宜按《中华人民共和国合同法》.《药品管理法》及国际其他规定执行。
九.本合同经双方单位盖章或合同专用章及受法人代表委托的业务代表签字后生效。
十.有限期限： 年 月 日 至 年 月 日
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
供销合同8
甲方：乙方：
地址：地址：
邮编：邮编：
电话：电话：
法定代表人（委托代理人）：法定代表人（委托代理人）：
开户行：开户行：
帐户：帐户：
甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：
第一条：
单位（甲方）委托（乙方）代销下列商品：
产地商品名称规格单位供应单位代销数量包装每件重量备注
第二条：以上代销价格按以下办法执行：
第三条：甲方包装应按运输部门规定办理，否则运输途中损失由甲方负责。如因不符运输要求，乙方代为改装及加固，其费用由甲方负责。
第四条：交货地点：凭乙方发货通知单，由甲方代办托运直拨至购货单位。
第五条：代销商品发货数量必须根据乙方通知。
第六条：手续费收取与结算按下列办法：按销货款总额%收取手续费；待乙方收到货款后，即给甲方结算并扣回代垫费用。
第七条：甲方代销商品应与样品相符，保质保量，代销数量、规格、价格，有效期内如有变更，甲方必须及时通知乙方，通知到达前，已由乙方签出的合同应照旧履行。如因质量或供应脱节而造成的损失和费用（包括手续费）均由甲方负责。
第八条：：
第九条：本协议一式份，甲方份，乙方份，鉴证机关份，
自签订日起生效，有效期月
甲方：（公章）法定代表人：（公章）
乙方：（公章）法定代表人：（公章）
供销合同9
购货单位：（以下简称甲方）
供货单位：（以下简称乙方）
第一条其产品名称、规格、单价、总价等，如表所列：_______________。
第二条产品包装规格及费用由乙方负担。
第三条验收方法由甲方派人负责验收。
第四条货款及费用等付款及结算方法：货到付款。
第五条交货规定
1、交货方式：由乙方送至甲方指定地点
2、交货地点：宜良
3、交货日期：________年____月____日前
4、运输费：由乙方负责
第六条经济责任
1、乙方应负的经济责任
（1）产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按得论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。
（2）乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的.损失，由乙方承担。
2、甲方应负的经济责任
（1）甲方如中途变更产品品种、规格、质量或包装的规格，应事先与乙方协商，乙方同意变更的，由双方协商确定。
（2）甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，由双方协商确定。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。
第七条产品价格如须调整，必须经双方协商。
第八条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第九条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。
第十条本合同在执行中如发生争议和纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。（两者选一）
第十一条本合同自双方签章之日起生效，到甲方工程竣工，并按合同规定将货款结算以后作废。
第十二条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十三条本合同一式肆份，甲、乙双方各执正本一份。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
________年____月____日
_______年____月____日
供销合同10
需方：(简称甲方)
供方：(简称乙方)
为了规范产品交易行为，保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以资共同遵守。
一、产品供应：
需方在工程施工中，使用供方的砂石料，供方保证分批按需按时按规格向需方供应砂石料。
二、交货时间、地点及方式：
1、交货时间：由需方电话通知，按工程进度需要进场，但必须提前通知所需数量。
2、交货地点：治理工程。
3、交货方式：供方负责汽车运输到需方指定工地，运费、材料费及卸车费均包含在单价内。
三、价格、结算和付款方式：
1、石子每立方元整，沙子每立方(单价一次性包死)。
1、结算以实际供货数量现场签证单据为准计算。
2、付款方式：水土治理工程完成50%时，付乙方实际供货量的80%，水土治理工程完工后付到实际用量80%，余款二个月内全部付清。
四、技术要求：供方应严格按照甲方要求的产品标准供应，不符合建设单位、监理单位、总包单位及需方要求的，供方必须清除现场，结算时不予计量。
五、验收标准：按照14684-20xx，石料严格按14685-20xx标准验收。
六、有下列情形之一，可以解除合同：
1、甲、乙双方经协商一致同意终止合同的;
2、因不可抗力致使不能实现合同目的`;
3、甲方验收质量及方量时，供方必须配和，如遇问题双方协商解决。
七、违约责任：
甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款。
八、解决合同争议的方式：
本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决，协商不成的，可向签约地人民法院提起诉讼。
九、合同期限：材料款结清，合同自动失效。
十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。
十一、本合同经签字、加盖双方印章后生效，本合同一式3份，甲方2份、乙方1份。
供方：
负责人：
需方：
负责人：
____年_____月_____日
供销合同11
甲方(工程发包人)：
乙方(工程承包人)：
(建材供货商)：
根据《中华人民共和国合同法》有关法律规定，甲、乙、丙三方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，并结合本工程的具体情况，经三方友好协商，签订本合同。
1.产品清单、价格
2.质量要求技术标准
2.1规格________，每贴块________,灰缝________正面贴纸;
2.2所送的产品必须与甲方封存样品颜色一致;
2.3所有外墙面砖外观及质量必须符合__________________________标准，2.4如因质量争议，现场抽样送检，费用由乙方承担。
2.5以甲方封样样品作为验收的标准，须提供产品合格证及检验报告。
2.6外墙面砖专用粘接剂质量标准和要求
2.7颜色为__________________________，所送的产品必须与甲方封存样品颜色一致;
2.8如因质量争议，现场抽样送检，费用由乙方承担。
2.9以甲方封样样品作为验收的标准，须提供产品合格证及检验报告。
3.交货时间、地点、方式
3.1交货时间：合同签订后按照乙方书面要求货到现场，保证工程进度。乙方提供供货需求须经甲方签字确认。
3.2交货地点：
3.3货到现场后由乙方、 监理、甲方工程部就质量、颜色、数量共同验收，但因包装运输不当或其它责任造成损坏、缺少等使用过程中才能发现的问题，应及时予以调换或补齐。甲方、乙方、 监理的上述验收行为不作为产品是否合格的最终依据，若产品经送检不符合本合同约定的，仍应当向甲、乙方承担违约责任。
3.4产品交付时，必须提供合格的产品并提供完整的产品资料，包括货物清单、产品出厂检验报告、材料质量检验报告、环保检验报告、质保书、合格证等应具备的`所有资料。
3.5运输及卸货费用均由承担。
3.6材料检测：按规范规定送检，费用由乙方承担。若检测质量不合格，一切后果(包括并不限于因此造成工程逾期的全部损失及其违约金与甲方聘请律师的费用)均由承担。
4.履约保证金、付款及结算方式
4.1合同签订后____日内，向甲方支付履约保证金 元整，供货结束后____日内无息返还。
4.2货到现场后，需经甲方和乙方验收合格并共同签收收货凭证，供货材料损耗不计。
4.3报价包含但不限于发票和卸车费用;结算价按实际供货数量单价计算。托书，并由提供该批次货物的全额合规增值税发票给乙方，乙方开具建安发票时含此部分价款给甲方;否则，甲方有权相应地推迟付款时间。
4.5上述甲方支付的货款，甲方有权从与乙方签定的《建设工程施工合同》约定的工程进度款中予以扣除，并在竣工决算时按照甲方的《招标文件》和甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》、《补充协议》的约定计入工程造价和决算。材料消耗量按定额规定进行计算。
5.违约责任
5.1逾期供货的，每日应当按总货款0.5%的标准支付给甲方违约金;若此违约金不足以弥补甲方损失的，应当按甲方损失的30%向甲方支付违约金。
5.2如所供货物的质量、型号、品牌等任何一项不符合本合同约定的，甲方有权依本合同的约定拒收或退货，承担因此造成的逾期交货的违约责任;同时，履约保证金不予退还。
6.合同纠纷的解决方式
凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，三方应当协商解决。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，三方均应当向甲方项目所在地有管辖权的人民法院起诉解决。
7.其它约定的事项
7.1合同签订后，乙方书面提出供货需求(数量、时间)后，在____日内货到现场。联系人： 联系电话： 传真： 。书面供货需求传真到以上号码并经确认收到后即视为送达，如因传真号码变更或联系人及联系号码变更而导致传真无法送达的责任由承担。
7.2甲方招标文件及其附件、招标答疑、投标文件、招标议标期间的往来函件和由提供、经甲方认可的企业规范、标准、产品说明书(包括规格、质量、检测依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式)、图纸等资料均为本合同的附件，各文件不一致之处，以形成时间在后的为准。
7.3本合同一式三份，甲、乙、丙三方各一份，具同等法律效力。未尽事宜，协商解决。
7.4本合同由三方代表签字并加盖双方公章后生效，合同签订日期：______年____月____日。
甲方(章)：法定代表人： 委托代理人：地址： 传真：开户银行： 帐号：纳税人识别号：日期：____日期：
乙方(章)： (章)：法定代表人： 法定代表人： 地址： 地址： 开户银行： 开户银行 纳税人识别号： 纳税人识别号：日期：____日期：
供销合同12
供方：合同编号：
需方：签订地点：
签订时间：________年____日
一、产品名称、规格、厂家、数量、单价、金额
二、质量要求：质量达到国家标准，如有异议____日内提出，供方包退包换。
三、运输方式及承担费用：物流货运，需方承担运费。
四、供货期限：自款到之日起____日内。
五、交（提）货地点、方式：
六、结算方式：结清货款，准时发货。
七、违约责任和争议解决：
a、如果任何一方单方面终止合同，应向另一方支付相当于合同总金额百分之二十（20%）的违约金；
b、如果买方逾期付款，应向卖方按日支付相当于逾期付款部分百分之三（0.3%）的违约金，但最高不超过延迟总价的百分之五（5%）。如果卖方逾期交货，应向买方按日支付相当于逾期交货部分的百分之三（0.3%）的违约金，但不得超过延迟交货部分的百分子五（5%）。
c、若在本合同执行过程中发生争议，由双方协商解决；若协商不成，双方均可向起诉方所在地人民法院提起诉讼。
八、本合同一式两份，买方一份，卖方一份，具有同等法律效力，合同经买卖双方签定盖章生效。
九、备注：
1.本合同自双方签字盖章生效，传真件有效。
2.我公司只保证油漆本身的质量，其他方面的.问题如施工方面导致的问题a；恕不负责。用户选择油漆品种时尽可能向我公司或有关权威构咨询。
供方：
需方：
________年____月____日：
供销合同13
甲方：__________（供货方）
乙方：__________（订货方）
注：乙方以书面的订单形式通知甲方所需货物的规格、数量，甲方按照乙方的`要求安排生产供货。
一、产品质量、验收标准：乙方应在收到货物当然验收，如对货物的数量、质量等有异议的应在三日内向甲方书面提出，并将不合格的产品退回甲方，不得销售。
二、交货方式及运输费：甲方根据乙方的要求选择运输方式，运费由甲方自行承担。
三、结算期限及付款方式：乙方按发货单付款后甲方按乙方的发货单发货，付款方式银行转账或者支付宝转账或者现金支付均可。
四、本协议如有纠纷，双方可协商解决，解决不了可在原告所在地法院诉讼解决双方业务终止后15日内付清余款，如发生拖欠货款，所产生的经济损失（利息、诉讼费、律师费、交通费等相关费用）由乙方承担。
五、其他约定：
1、本合同有效期__________年_____月_____日至_____年_____月_____日
2、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。
3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》规定执行。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
供销合同14
甲方：
乙方：
签订地点：
依照《中华人民共和国合同法》和乙方报价（投标）文件，甲乙双方就本项供销事项签订本合同，以兹信守：
1、质量要求和技术标准
a、乙方提供的货物必须符合甲方技术标准，和乙方报价文件中规定的质量要求和技术指标为约定标准；甲乙双方如遇对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在谈判与报价文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准。
b、乙方提供的货物必须是全新的的原厂正品。
2、货物验收
a、数量清点：在到货后由甲方对货物数量进行清点。
b、质量验收：在乙方完成送货后（）个工作日内，甲方应组织质量验收。货物质量经验收合格的，甲方向乙方签发《质量验收报告》；不合格的，甲方应及时向乙方提出质量异议。
c、如因货物的质量问题发生争议，可向相应质量检查部门鉴定。货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担；货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担。
3、交货时间，地点和方式
a、交货时，签署乙方《送货单》乙方应将货物的单证交付给甲方，其中：进口产品必须提供国家进出口商品检验部门的检验证明。
b、交货方式：由乙方送货上门。
4、价款支付方式：
a、进行合同价款的支付结算：乙方在货物交由甲方验收合格签章确认交付使用之日起的（）个工作日内，递交结算凭证资料向乙方核对全额价款进行结算办理支付手续。（现金交易除外）
b、甲乙双方须及时向甲方提供合法有效的发票以作结算凭证。
5、售后服务
a、如乙方出现的.质量
如货物非甲方而出现质量问题，甲方有权向乙方提出质量异议，乙方应负责包修，包换或包退，调换或退货的实际费用；退换，均按不能交货处理。乙方保证在接到退换电话后1小时内响应用户要求。
6、违约责任
a、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同总价的（）违约金。
b、甲方逾期付款的，每逾期1天应向乙方支付须付款额（）/天的违约金。
c、乙方逾期交付货物的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的（）/天计算，累计至交齐货物之日止，向甲方支付违约金，乙方仍需履行合同向甲方交付货物；如乙方逾期三十天仍未交齐货物的，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的（）向甲方支付违约金，并全额退还甲方所有预付给乙方的钱款及其利息。
d、乙方交付货物的品质，性能，技术标准，质量要求不符合合同约定的，甲方有权向乙方提出更换货物，由此造成的时间延误视作乙方未按时交货，按本合同第本条第c款处理。
e、如经两次更换，货物质量仍不符合本合同约定的，甲方有权终止合同，乙方应向甲方返还已付款项。
7、不可抗力
任何1方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在不可抗力发生后7天内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得不可抗力发生证明以后，甲方允许延期履行，部分履行或者不履行合同，乙方免于承担违约责任。
8、其它
a、本合同适用法律为中华人民共和国法律，法规；甲乙双方均不得擅自变更，中止或者终止本合同；在本合同履行过程中发生争议的，由双方协商解决；协商不成时，由当地仲裁委员会作出仲裁。
b、有关本合同条款的修改，补充和变更，均应以书面形式进行，经双方签字，盖章后生效，否则无效。
c、本合同自双方签字盖章后生效。本合同1式4份，甲方执2份，乙方执2份，
甲方： 乙方：
地址： 地址：
电话： 电话：
委托代理人： 委托代理人：
经办人： 经办人：
签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日
供销合同15
甲方：
乙方：
甲方承建×××工程。甲方购买乙方钢材，甲乙双方本着诚实、信用的原则，经双方协商一致，达成如下协议，以便共同遵守。
一、乙方根据甲方需要提供不同型号的钢材数量约××吨。
二、乙方提供的钢材必须符合国家标准，绝不允许假冒伪劣产品替代，并提供质量证书和合格证书，如钢材质量不符合国家标准，甲方有权拒收和使用，每批到场钢材由监理方和甲乙双方在现场抽样送检，合格后才使用和付款。
三、甲方前期货款由乙方垫资××万元(按月息×%计算利息)垫资满××万元后，每批送货满××万元结算一次，若一个月用货不足××万元，月底也必须付清当月货款，若没有按规定时间结清，垫资后的货款甲方按月息计算，从送货当日起按×%的'月息计算，同时如超出一个月不付清货款，乙方有权要求甲方停工，直到付清货款才能复工。乙方给甲方垫资款×个月内付清，如不付清，按月息×%支付给乙方。
四、钢材单价(含运费、上下车费)以永航当日挂牌价计价，直材￠10-￠18上浮×元，￠20-￠25根据永航￠16的挂牌价计算，高线盘元按达钢的挂牌价加运费××元和利润××元计价。带肋钢筋在盘元的的单价上每吨加××元，甲方不愿承担税款，自愿不要钢材发票。
五、供货方式：
乙方按甲方供货通知单的规格、数量运至施工现场，并按甲方指定堆放，由甲方委托专人收货后，直材点支按理论重量计算，盘元过磅按实际重量计算在收货凭证上签字方能有效。
六、甲方所需钢材只能由乙方供货，不得到其他地方购买，若到其他地方购买视为违约。
七、甲方所需钢材必须提前×天将钢材型号、数量通知乙方，乙方必须按甲方要求如期供货，乙方不得以任何理由推迟供货或停止供货，否则视为违约，并赔偿甲方延误工期全部损失。
八、违约责任：
1、如一方违约，由违约方向另一方按合同总货款的××%支付违约金。
2、如甲方违反本合同规定，到其他地方购买钢材，甲方必须付清所有货款及违约金后，才能到其他地方购买钢材。
3、如乙方故意无由提高货款，高于市场行情，属乙方违约，甲方有权另选供货方，并按违约责任处理后，付清以供货款。
九、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商，可另签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十、本合同从签字盖章之日起生效。
十一、本合同一式两份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【供销合同】相关文章：
材料供销合同10-10
食品供销合同10-11
瓷砖供销合同04-02
石料供销合同03-20
沙石供销合同04-18
纸箱供销合同11-20
蔬菜供销合同11-16
商品供销合同10-21
柴油供销合同05-14
